{"id":2028,"date":"2024-01-31T20:49:13","date_gmt":"2024-01-31T20:49:13","guid":{"rendered":"https:\/\/elabel.digital\/?page_id=2028"},"modified":"2024-02-01T15:18:15","modified_gmt":"2024-02-01T15:18:15","slug":"agb","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/elabel.digital\/it\/elabel-digital\/agb\/","title":{"rendered":"GTC"},"content":{"rendered":"
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Termini e condizioni generali<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Copyright<\/strong>
Per la riproduzione degli originali che ci vengono forniti, si presuppone che il cliente sia in possesso dei relativi diritti d'autore. Tutti gli ordini vengono accettati a condizione che il cliente ci manlevi e ci tenga indenni da eventuali violazioni delle disposizioni di legge, in particolare dei diritti d'autore, dei diritti personali e dei diritti dei media. Tutti i nostri copiatori sono indennizzati dalla Literar Mechana Verwertungsgesellschaft.<\/p>

Pagamento in contanti<\/strong>
In linea di principio, il pagamento in contanti si intende concordato al momento del ritiro. La consegna dietro bolla di consegna pu\u00f2 essere effettuata solo a ditte o clienti abituali a noi noti. In caso di fatturazione a terzi, il committente\/incaricato \u00e8 responsabile in solido del pagamento dell'ordine insieme al destinatario della fattura.<\/p>

Sconti<\/strong>
I nostri prezzi sono strettamente calcolati e diventano sempre pi\u00f9 interessanti con l'aumentare delle quantit\u00e0. Pertanto, non possiamo pi\u00f9 concedere sconti oltre a quelli indicati nel presente listino prezzi. Accordi speciali sono possibili solo in casi eccezionali e richiedono l'approvazione della direzione. Si considera concordato un massimo di 10% di sovrastampa a pagamento.<\/p>

Luogo di consegna<\/strong>
I nostri prezzi sono generalmente prezzi di ritiro. Per la spedizione dei nostri prodotti, dobbiamo addebitare separatamente le spese di spedizione e di affrancatura al costo.<\/p>

Offerta<\/strong>
Poich\u00e9 \u00e8 molto difficile rispondere alle richieste telefoniche con calma ed esaustivit\u00e0, non possiamo garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni sui prezzi fornite per telefono. Vi chiediamo quindi di inviarci sempre le richieste via fax o via e-mail. Vi invieremo immediatamente il preventivo via fax o via e-mail.<\/p>

Stampe campione, approvazione della stampa<\/strong>
I campioni di stampa devono essere controllati dal cliente per verificarne la correttezza rispetto a tutti i requisiti specificati dal cliente. Al momento dell'approvazione della stampa, il cliente si assume la piena responsabilit\u00e0 per eventuali errori. In caso di errori trascurati, in particolare errori di ortografia, il cliente si assume la piena responsabilit\u00e0 dopo l'approvazione.<\/p>

Responsabilit\u00e0 del prodotto<\/strong>
\u00c8 esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 ai sensi della legge sulla responsabilit\u00e0 del prodotto, nonch\u00e9 la responsabilit\u00e0 per i danni conseguenti derivanti da ordini eseguiti in modo improprio.<\/p>

Termini e condizioni generali<\/strong>
Se non diversamente indicato nel presente listino prezzi, si applicano i termini e le condizioni generali del settore delle arti grafiche.<\/p>

Luogo di giurisdizione<\/strong>
Pagabile e perseguibile a Korneuburg. Il foro competente \u00e8 il tribunale di Korneuburg. Il destinatario della merce \u00e8 responsabile in solido con il cliente.<\/p>

Supplemento per il fine settimana, supplemento serale<\/strong>
Qualora fosse necessario prolungare i tempi di produzione per soddisfare ordini urgenti, si applicano i seguenti supplementi: Fine settimana da sabato alle 12.00, giorni feriali la sera dalle 18.30 alle 6.00 Euro 61,- all'ora IVA esclusa in aggiunta alla tariffa normale. La tariffa minima \u00e8 di Euro. 22,- IVA inclusa. La decisione sulla necessit\u00e0 di prolungare gli orari di apertura spetta esclusivamente a noi.<\/p>

Condizioni generali del settore delle arti grafiche<\/strong>
Ambito di applicazione<\/strong>
(1)<\/strong> Le forniture, i servizi e le offerte del Contraente si basano esclusivamente sui presenti Termini e condizioni. Esse si applicano pertanto anche a tutti i futuri rapporti commerciali, anche se non sono state espressamente concordate di nuovo.<\/p>

Le contro-conferme del cliente in riferimento alle sue condizioni commerciali o di consegna sono respinte.<\/p>

(2)<\/strong> Le deroghe ai presenti termini e condizioni sono efficaci solo se confermate per iscritto dal contraente.<\/p>

(3)<\/strong> I presenti termini e condizioni rimarranno vincolanti anche se singole parti dovessero risultare non valide per qualsiasi motivo.<\/p>

Offerte di prezzo<\/strong>
(1)<\/strong> I prezzi indicati nell'offerta del Contraente sono soggetti alla condizione che i dati dell'ordine su cui si basa l'offerta rimangano invariati.<\/p>

I prezzi del Contraente non sono comprensivi di IVA, a meno che la comunicazione o l'offerta non sia rivolta ai consumatori ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori.<\/p>

I prezzi del Contraente si intendono franco fabbrica. Non comprendono il trasporto, le spese postali, l'assicurazione e altri costi di spedizione.<\/p>

Se non diversamente indicato nell'offerta, tutti i materiali relativi all'ordine come i materiali di stampa (carta, cartone, ecc.), le attrezzature di stampa (pellicole, repro, lastre, fustelle, ecc.) e i materiali di rilegatura, nonch\u00e9 tutti i costi di distribuzione speciali (imballaggi speciali, ecc.) sono prezzi giornalieri che possono essere adeguati alla rispettiva situazione dei prezzi al momento della produzione.<\/p>

I prezzi comprendono solo l'imballaggio semplice (wrapping) dei prodotti stampati. Se il cliente richiede un imballaggio speciale (cartone, cartoncino, pallet, cassa), questo verr\u00e0 addebitato al prezzo di costo; se le casse o i pallet vengono restituiti in perfetto stato entro 4 settimane di consegna gratuita, possono essere accreditati fino a due terzi del prezzo di costo delle casse o dei pallet.<\/p>

(2)<\/strong> Gli ordini che si discostano in qualche modo dalle offerte devono essere confermati dal contraente per essere vincolanti.<\/p>

Le obiezioni dovute a uno scostamento del contenuto di una conferma d'ordine rispetto alla lettera d'ordine devono essere sollevate entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della conferma d'ordine, altrimenti il contenuto della conferma d'ordine si considera accettato.<\/p>

(3)<\/strong> Per il resto, i preventivi non sono vincolanti, a meno che non sia stato espressamente concordato il loro carattere vincolante. Un aumento dei costi individuali rilevanti (ad es. pellicole, lastre, supporti dati, carta, cartone, moduli di stampa, repro, materiale per la rilegatura, costi di trasmissione dei dati, ecc.) nonch\u00e9 un aumento dei costi del personale dovuto a contratti collettivi di lavoro o a disposizioni di legge dopo la presentazione del prezzo, ma prima della fatturazione della consegna, autorizzer\u00e0 il Contraente a fatturare gli aumenti di prezzo risultanti anche senza la preventiva comunicazione del superamento del preventivo di spesa. Questa condizione \u00e8 espressamente autorizzata dal Committente.<\/p>

(4)<\/b> Le modifiche successive su richiesta del cliente (ad esempio anche nell'ambito delle cosiddette correzioni del cliente e dell'autore), compresi i tempi di fermo macchina che ne derivano, saranno addebitate al cliente; anche le ripetizioni delle prove di collaudo richieste dal cliente a causa di lievi scostamenti dal modello o dalle sue specifiche saranno considerate modifiche successive.<\/p>

(5) <\/b>Se il preventivo (stima dei costi) viene superato a seguito di modifiche apportate dal Committente, si riterr\u00e0 che quest'ultimo abbia approvato tali modifiche anche senza notifica da parte del Contraente. In tal caso il Committente rinuncia al diritto di recesso.<\/p>

Le modifiche agli ordini o gli ordini supplementari possono essere fatturati a prezzi ragionevoli.<\/p>

(6) <\/b>I costi per la progettazione e le prove di stampa, cos\u00ec come i costi per la grafica finale, vengono sempre fatturati separatamente e non sono inclusi nei prezzi di consegna. Lo stesso vale per tutte le richieste speciali che vanno oltre la portata abituale, ad esempio la produzione di campioni, la finitura e l'imballaggio degli stampati. I campioni e le bozze prodotti su richiesta del cliente rimangono in ogni caso di propriet\u00e0 del contraente e vengono fatturati separatamente, anche se l'ordine non viene eseguito.<\/p>

(7) <\/b>Il cliente si fa carico dei costi per le trasmissioni di dati da lui avviate. Il contraente non si assume alcuna responsabilit\u00e0 o garanzia per errori di trasmissione.<\/p>

Prezzo della fattura<\/b>
Il Contraente fatturer\u00e0 le sue consegne e i suoi servizi il giorno in cui li consegner\u00e0 anche parzialmente, li immagazziner\u00e0 per il Cliente o li terr\u00e0 a disposizione del Cliente su chiamata. Il prezzo della fattura pu\u00f2 discostarsi dal prezzo dell'ordine se si sono verificate le modifiche alla base di calcolo di cui al punto II o se sono state apportate modifiche dalla Committente dopo l'esecuzione dell'ordine.<\/p>

Condizioni di pagamento<\/b>
(1)<\/b> Il pagamento (prezzo netto pi\u00f9 IVA) deve essere effettuato entro 10 giorni di calendario dalla data della fattura, senza alcuna detrazione.<\/p>

Le cambiali e gli assegni vengono accettati solo previo accordo speciale e in acconto, se la banca ha confermato l'accettazione. I costi e le spese di rifinanziamento sono a carico del cliente. Questi devono essere pagati immediatamente dal cliente. Il Contraente non \u00e8 responsabile della presentazione, del protesto, della notifica e della restituzione tempestiva della cambiale in caso di disconoscimento, a meno che egli stesso o i suoi ausiliari non siano colpevoli di dolo o colpa grave.<\/p>

In caso di cambiali, assegni o bonifici bancari, \u00e8 determinante la data in cui la banca accredita l'importo al contraente.<\/p>

(2)<\/b> Se vengono fornite grandi quantit\u00e0 di carta e cartone, materiali speciali o servizi anticipati, il contraente pu\u00f2 richiedere pagamenti anticipati per questi ultimi.<\/p>

(3)<\/b> Il Contraente non \u00e8 obbligato ad evadere l'ordine prima del versamento dell'anticipo stabilito e le ulteriori conseguenze che ne derivano (ad esempio il mancato rispetto dei termini di consegna) sono a carico del Cliente.<\/p>

(4)<\/b> Il cliente pu\u00f2 compensare solo con un credito non contestato o legalmente accertato. Un cliente che sia un commerciante registrato ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB) non ha diritto ad alcun diritto di ritenzione o compensazione.<\/p>

(5) <\/b>I reclami giustificati non danno diritto al cliente di trattenere l'intero importo della fattura, ma solo una parte ragionevole di esso.<\/p>

Inadempienza di pagamento<\/b>
(1)<\/b> Se si viene a conoscenza di un significativo deterioramento delle condizioni finanziarie della Committente o se la Committente \u00e8 in ritardo nei pagamenti, l'Appaltatore ha il diritto di richiedere il pagamento immediato di tutte le fatture, comprese quelle non ancora scadute. Inoltre, il Contraente ha il diritto di far dipendere il proseguimento dei lavori sugli ordini in corso da pagamenti pro rata.<\/p>

Inoltre, il Contraente ha il diritto di trattenere la merce non ancora consegnata e di interrompere il lavoro sugli ordini in corso in caso di mancato pagamento dei pagamenti pro rata.<\/p>

Il Contraente potr\u00e0 avvalersi di tali diritti anche nel caso in cui la Committente non effettui il pagamento nonostante un sollecito che dia luogo a un inadempimento.<\/p>

(2)<\/b> In caso di ritardo nel pagamento, saranno dovuti interessi di mora pari a 4 % al di sopra dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate); ci\u00f2 non esclude la rivendicazione di ulteriori diritti per danni causati dal ritardo.<\/p>

(3)<\/b> In caso di inadempienza, il Cliente si impegna a rimborsare le spese di sollecito e di riscossione sostenute dall'Appaltatore, nella misura in cui sono necessarie per un'adeguata azione legale, impegnandosi in particolare a rimborsare al massimo gli onorari dell'agenzia di riscossione coinvolta, che risultano dall'ordinanza del Ministero federale del lavoro e degli affari sociali sui tassi massimi degli onorari dovuti alle agenzie di riscossione. Se il Contraente esegue direttamente il processo di sollecito, il Cliente si impegna a pagare un importo di 50 euro per ogni sollecito emesso e un importo di 5 euro a semestre per la tenuta dei registri del debito nel processo di sollecito.<\/p>

Inoltre, qualsiasi ulteriore danno, in particolare anche il danno causato dal fatto che, a causa del mancato pagamento, il Contraente matura interessi pi\u00f9 elevati su eventuali conti di credito, sar\u00e0 rimborsato indipendentemente dalla colpa del ritardo nel pagamento.<\/p>

Tempo di produzione<\/b>
(1) <\/b>Il tempo di produzione inizia il giorno in cui l'ordine viene ricevuto dal contraente, a condizione che tutti i documenti di lavoro siano chiaramente e inequivocabilmente a disposizione del contraente e che non sia stato annotato nulla di diverso nella conferma d'ordine; termina il giorno in cui la merce lascia i locali del contraente.<\/p>

(2) <\/b>I tempi di produzione concordati sono generalmente solo date approssimative, a meno che non siano stati espressamente concordati per iscritto come date fisse.<\/p>

(3) <\/b>Il termine di consegna sar\u00e0 interrotto per la durata del controllo da parte del cliente delle prove di stampa, delle prove di stampa o dei campioni di riferimento inviati.<\/p>

(4) <\/b>In caso di ritardo nella produzione, il cliente pu\u00f2 richiedere l'adempimento e il risarcimento dei danni dovuti al ritardo solo dopo che \u00e8 stato fissato un periodo di tolleranza ragionevole o dichiarare il recesso dal contratto solo dopo che \u00e8 stato fissato un nuovo periodo di tolleranza. Il periodo di tolleranza deve essere adeguato al tipo e alla portata dell'ordine.<\/p>

(5) <\/b>Se il danno \u00e8 dovuto a una colpa del contraente (esclusa la negligenza grave), \u00e8 limitato all'importo del valore dell'ordine (cio\u00e8 al lavoro proprio, esclusi i lavori preliminari e il materiale). Il mancato guadagno non pu\u00f2 essere richiesto.<\/p>

(6) <\/b>In caso di forza maggiore o di altre circostanze eccezionali e imprevedibili non imputabili al Contraente, come ad esempio difficolt\u00e0 di approvvigionamento dei materiali, interruzioni operative, scioperi, serrate, mancanza di mezzi di trasporto, interventi delle autorit\u00e0, difficolt\u00e0 di approvvigionamento energetico, ecc. Se la produzione o l'esecuzione diventano impossibili o irragionevoli a causa delle circostanze di cui sopra, l'Appaltatore \u00e8 esonerato dall'obbligo di adempimento. Se il ritardo nell'adempimento dura pi\u00f9 di due mesi, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto. Se il termine di consegna viene prolungato o se l'Appaltatore viene esonerato dall'obbligo di adempimento, il Committente non pu\u00f2 trarne alcun diritto al risarcimento dei danni. L'Appaltatore pu\u00f2 invocare le suddette circostanze solo se ne d\u00e0 immediata comunicazione alla Committente.<\/p>

consegna<\/b>
(1)<\/b> Le consegne saranno effettuate franco fabbrica dell'appaltatore a spese e rischio del committente, se non diversamente concordato.<\/p>

L'assicurazione sul trasporto viene stipulata solo su esplicita richiesta e a spese del Committente. Il rischio passa alla Committente non appena la partita \u00e8 stata consegnata alla persona che esegue il trasporto o ha lasciato il magazzino del Contraente per la spedizione. Se la spedizione viene ritardata su richiesta del Cliente, il rischio passa al Cliente al momento della notifica della disponibilit\u00e0 alla spedizione.<\/p>

(2)<\/b> Le forniture in eccesso o in difetto sono consentite fino a 5 % per i lavori pi\u00f9 semplici e fino a 10 % per i lavori pi\u00f9 difficili o multicolori e devono essere fatturate proporzionalmente alla tiratura. Se il materiale viene fornito, si terr\u00e0 conto anche dei tassi di tolleranza dell'industria fornitrice.<\/p>

Per le consegne di prodotti cartacei personalizzati di peso inferiore a 1.000 kg, le percentuali salgono rispettivamente a 10 e 20 % e a 8 e 15 % per le consegne di peso inferiore a 2.000 kg.<\/p>

Errori di battitura e di stampa<\/b>
(1)<\/b> Gli errori tipografici saranno corretti gratuitamente se sono imputabili al contraente.<\/p>

(2)<\/b> Le modifiche all'opera saranno addebitate al cliente in base al tempo impiegato (correzione dell'autore).<\/p>

Le modifiche ordinate per telefono o via fax saranno eseguite dal contraente senza alcuna responsabilit\u00e0 per la correttezza.<\/p>

(3) <\/b>Le prove saranno presentate al cliente solo su esplicita richiesta. Tuttavia, il Contraente \u00e8 autorizzato a presentare prove anche senza un accordo in tal senso. Anche in questo caso, il Committente \u00e8 tenuto ad approvare le prove. Il Contraente ha il diritto di fissare un termine ragionevole entro il quale il Committente deve effettuare la correzione, dopodich\u00e9 la bozza si considera automaticamente approvata. In caso di mancata presentazione di una bozza, il Contraente \u00e8 responsabile di eventuali imprecisioni nella versione stampata di cui \u00e8 responsabile.<\/p>

(4) <\/b>L'ultima edizione del Duden (\"nuova ortografia\") \u00e8 autorevole per l'ortografia in tedesco.<\/p>

Mancata accettazione<\/b>
(1) <\/b>Il cliente \u00e8 tenuto ad accettare senza indugio la merce inviata o messa a disposizione per il ritiro in conformit\u00e0 al contratto; se non adempie a tale obbligo, la consegna si considera avvenuta il giorno in cui l'accettazione avrebbe dovuto avvenire in conformit\u00e0 al contratto; il rischio di perdita accidentale passa quindi al cliente.<\/p>

(2) <\/b>In caso di mancata accettazione o in caso di impossibilit\u00e0 di consegna per cause di forza maggiore, il Contraente ha il diritto di immagazzinare la merce direttamente o di depositarla presso uno spedizioniere a spese e a rischio del Cliente.<\/p>

Reclami<\/b>
(1) <\/b>Il cliente deve verificare in ogni caso la conformit\u00e0 contrattuale della merce consegnata e dei prodotti preliminari o intermedi inviati per la correzione. Il rischio di eventuali errori viene trasferito al cliente con la dichiarazione di disponibilit\u00e0 per la stampa, a condizione che non si tratti di errori che si sono verificati o che potevano essere riconosciuti solo nei processi di produzione successivi alla dichiarazione di disponibilit\u00e0 per la stampa. Lo stesso vale per tutte le altre dichiarazioni di autorizzazione alla produzione da parte del cliente.<\/p>

(2) <\/b>I reclami (notifica dei difetti) dovuti a difetti evidenti devono essere segnalati al Contraente immediatamente dopo la consegna e in modo definito. I difetti nascosti devono essere segnalati al contraente immediatamente dopo la scoperta, ma al pi\u00f9 tardi entro 3 mesi da quando la merce ha lasciato i locali del contraente o la sua sfera di controllo.<\/p>

(3) <\/b>Il periodo di garanzia per i beni mobili \u00e8 di tre mesi.<\/p>

(4) <\/b>La regola della presunzione di cui al \u00a7 924 ABGB \u00e8 esclusa. L'esistenza del difetto al momento della consegna deve essere dimostrata dal cliente.<\/p>

(5) <\/b>Il diritto di rivalsa ai sensi del \u00a7 933 b, seconda frase ABGB si estingue due anni dopo la prestazione del servizio da parte dell'appaltatore.<\/p>

(6) <\/b>In caso di reclami giustificati, il Contraente \u00e8 tenuto, a sua discrezione e con l'esclusione di altre rivendicazioni, a riparare e\/o sostituire la merce fino all'importo del valore dell'ordine, a meno che non manchi una caratteristica garantita o il Contraente o il suo ausiliario siano colpevoli di dolo o colpa grave. Lo stesso vale in caso di reclamo giustificato per l'eliminazione dei difetti o la consegna sostitutiva. In caso di ritardata, omessa o infruttuosa rettifica o consegna sostitutiva, il cliente pu\u00f2 richiedere una riduzione del pagamento o recedere dal contratto.<\/p>

Il cliente rinuncia al diritto di recedere dal contratto in caso di difetti significativi.<\/p>

La responsabilit\u00e0 del Contraente per i danni conseguenti \u00e8 esclusa, a meno che il Contraente o i suoi agenti vicari non siano colpevoli di dolo o colpa grave.<\/p>

(7) <\/b>Se l'ordine prevede lavori di finitura in appalto o l'ulteriore lavorazione di prodotti stampati, il Contraente non sar\u00e0 responsabile di eventuali danni risultanti al prodotto da rifinire o lavorare, a meno che il danno non sia stato causato intenzionalmente o per grave negligenza.<\/p>

(8)<\/strong> In caso di consegne parziali, le presenti disposizioni si applicano alla parte consegnata.<\/p>

I difetti di una parte della merce consegnata non autorizzano il cliente a lamentarsi dell'intera consegna.<\/p>

(9)<\/strong> Nel caso di riproduzioni a colori in tutti i processi di stampa, non si possono contestare piccole deviazioni dall'originale. Lo stesso vale per il confronto tra prove di stampa e tirature, soprattutto se la carta della stampa e quella della tiratura non corrispondono. La garanzia sulle propriet\u00e0 di autenticit\u00e0 di colori, bronzi, vernici, impregnazioni, laminazioni e rivestimenti in gomma viene fornita solo nella misura in cui i fornitori a monte si sono impegnati nei confronti del contraente.<\/p>

(10)<\/strong> Se al cliente viene presentata una prova digitale come prodotto intermedio pronto per la correzione delle bozze, si fa espressamente presente che il prodotto finale pu\u00f2 contenere deviazioni cromatiche dovute ai diversi processi di produzione. Se \u00e8 richiesto un modello di rilegatura, \u00e8 necessario produrre una prova aggiuntiva a pagamento.<\/p>

(11)<\/strong> L'Appaltatore \u00e8 responsabile solo per gli scostamenti nella qualit\u00e0 del materiale utilizzato fino all'importo dei propri crediti nei confronti del rispettivo fornitore. In tal caso, l'Appaltatore \u00e8 esonerato dalla propria responsabilit\u00e0 se cede alla Committente i propri crediti nei confronti dei fornitori. L'Appaltatore \u00e8 responsabile come garante se i crediti nei confronti del fornitore non esistono o non possono essere fatti valere per colpa dell'Appaltatore.<\/p>

Le tolleranze applicabili ai materiali utilizzati sono quelle contenute nelle corrispondenti condizioni di fornitura dei fornitori o sono consuete nel settore.<\/p>

(12)<\/strong> In nessun caso il Contraente sar\u00e0 responsabile per i danni causati da una conservazione difettosa dei prodotti da parte del Cliente.<\/p>

(13)<\/strong> Se i prodotti stampati rifiutati non possono pi\u00f9 essere restituiti all'Appaltatore, la garanzia o il risarcimento saranno forniti solo se all'Appaltatore viene presentata una documentazione precisa del difetto secondo un metodo di controllo della qualit\u00e0 riconosciuto. In tal caso, il Committente riconoscer\u00e0 la documentazione di qualit\u00e0 dell'Appaltatore basata su un metodo di controllo della qualit\u00e0 riconosciuto.<\/p>

LIMITAZIONE DI RESPONSABILIT\u00c0<\/strong>
(1)<\/strong> Le richieste di risarcimento danni sono escluse a meno che il danno non sia stato causato da dolo o colpa grave.<\/p>

Le richieste di risarcimento danni per impossibilit\u00e0 di esecuzione sono limitate al risarcimento del danno prevedibile e all'importo del valore dell'ordine, a meno che il danno non sia stato causato da un comportamento intenzionale o gravemente negligente.<\/p>

Le limitazioni di responsabilit\u00e0 di cui sopra si applicano nella stessa misura agli agenti ausiliari del Contraente.<\/p>

Nelle transazioni commerciali, il Contraente non \u00e8 responsabile nemmeno per la negligenza grave di agenti o collaboratori, a meno che l'accusa di negligenza grave non sia rivolta a un dipendente dirigente del Contraente.<\/p>

(2)<\/strong> L'obbligo di risarcire i danni alla propriet\u00e0 derivante dalla legge sulla responsabilit\u00e0 del prodotto e le richieste di risarcimento per la responsabilit\u00e0 del prodotto derivanti da altre disposizioni sono escluse.<\/p>

e limitazioni di responsabilit\u00e0 devono essere trasferite integralmente agli eventuali clienti, con l'obbligo di continuare a essere vincolati.<\/p>

L'oggetto della fornitura offre solo il livello di sicurezza che ci si pu\u00f2 aspettare in considerazione delle propriet\u00e0 specifiche del materiale.<\/p>

Materiali e dati forniti<\/strong>
(1)<\/strong> I materiali forniti dal cliente, come sagome, lastre di stampa, pellicole, supporti dati di ogni tipo, carta, ecc. devono essere consegnati in porto franco presso la sede del contraente. La ricezione \u00e8 confermata senza garanzia di correttezza della quantit\u00e0 indicata nei documenti di consegna. Il Contraente sar\u00e0 in grado di effettuare un'accettazione e un controllo adeguati solo durante il processo di produzione e sar\u00e0 responsabile solo per i danni causati da propria colpa (cfr. Sezione XI).<\/p>

Il Contraente non ha alcun obbligo di controllo o di avvertimento per quanto riguarda i materiali, i dati e i dispositivi di stampa come i caratteri tipografici, le ristampe e simili, i dischi, le pellicole, ecc. forniti o trasferiti dal Cliente stesso o da terzi da esso incaricati. In particolare, il Contraente non controller\u00e0 pi\u00f9 l'esattezza dei dati memorizzati (testi, immagini) nel caso di supporti dati o dati trasferiti. L'appaltatore non sar\u00e0 inoltre responsabile di errori in e con tali dispositivi di stampa forniti direttamente o indirettamente dal cliente, o di errori nel prodotto finale che siano attribuibili a dati difettosi forniti.<\/p>

Se il cliente richiede una revisione da parte dell'appaltatore, questa e le eventuali correzioni saranno addebitate separatamente.<\/p>

(2)<\/strong> I modelli (ad es. stampe al computer, prove digitali) su cui si basa l'ordine del cliente non sono vincolanti. Si fa espressamente presente che il prodotto finale pu\u00f2 presentare differenze di colore dovute ai diversi processi di produzione. Se \u00e8 richiesto un modello vincolante, \u00e8 necessario realizzare una prova aggiuntiva a pagamento.<\/p>

(3)<\/strong> Nel caso di dati forniti o trasmessi dal cliente o da terzi incaricati dal cliente, quest'ultimo dovr\u00e0 sostenere i costi di tutte le esposizioni o stampe causate dal file quando questi dati sono semplicemente esposti.<\/p>

I dati saranno trattati solo su espressa richiesta del cliente e saranno fatturati separatamente.<\/p>

Se il committente non fornisce una prova vincolante o un'altra prova o non ne ordina una al contraente, quest'ultimo non si assume alcuna responsabilit\u00e0 per l'esattezza e la correttezza dell'esposizione o della stampa. Ci\u00f2 vale anche se le informazioni tecniche su cui si basa l'ordine sono incomplete o errate.<\/p>

(4)<\/strong> L'obbligo di backup dei dati \u00e8 di esclusiva responsabilit\u00e0 del cliente. Il contraente \u00e8 autorizzato a farne una copia indipendentemente da ci\u00f2.<\/p>

(5)<\/strong> I seguenti punti aggiuntivi si applicano al trasferimento dei dati forniti dal cliente:<\/p>

Insieme ai dati, l'Appaltatore deve ricevere dal Committente una prova digitale (1:1) e un elenco di tutti i file (nome, data, ora) trasmessi da un supporto dati o da un'apparecchiatura di telecomunicazione con i caratteri utilizzati (nome del carattere, produttore, numero di versione) e i programmi utilizzati (nome, produttore, numero di versione).Se il Committente non fornisce una prova digitale e un elenco dei file, questi saranno creati dall'Appaltatore e fatturati in aggiunta al Committente.Per evitare errori, il Committente deve indicare chiaramente i seguenti dettagli sulla prova digitale: modifiche al testo, al layout e alle immagini richieste dal Committente; \"segnaposto\" per immagini e testi; effetti speciali come ritagli, distorsioni, colori speciali (definizione esatta in base alla scala HKS o Pantone) e sfumature a schermo; formato (con e senza alette); finezza dello schermo; processo di stampa.Per evitare una riduzione della qualit\u00e0, le immagini devono essere fornite dal committente come file CMYK; il committente garantisce che per la creazione del supporto dati vengono utilizzati solo font autorizzati (solo font PostScript); se la quantit\u00e0 di dati forniti dal committente \u00e8 superiore a 25 MB, i costi sostenuti per il controllo dei dati saranno addebitati al committente in base al tempo impiegato.(6) Il contraente \u00e8 responsabile in qualit\u00e0 di custode ai sensi del Codice Civile Generale.<\/p>

(7)<\/strong> L'Appaltatore avr\u00e0 il diritto di addebitare tutti i costi associati all'ispezione e allo stoccaggio del materiale fornito.<\/p>

(8)<\/strong> Il materiale di imballaggio e i normali scarti di rifilatura, fustellatura, attrezzature di stampa e stampa di produzione diventeranno di propriet\u00e0 del contraente al momento della lavorazione.<\/p>

Documenti d'ordine<\/strong>
(1)<\/strong> Il Contraente \u00e8 responsabile di manoscritti, bozze, modelli, moduli di stampa, diapositive, filmati, supporti di dati e altri documenti ai sensi della Sezione XII (1) fino a 4 settimane dopo il completamento dell'ordine. Oltre a ci\u00f2, il Contraente non si assume alcuna responsabilit\u00e0 per i documenti non richiesti.<\/p>

L'Appaltatore non \u00e8 inoltre tenuto a conservare tali documenti e gli elementi utilizzati per il riutilizzo oltre la data specificata.<\/p>

(2)<\/strong> I suddetti articoli devono essere trattati con cura fino alla data di consegna, nella misura in cui sono stati forniti dal cliente. Il Contraente \u00e8 responsabile dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.<\/p>

(3) Se gli oggetti di cui sopra devono essere assicurati, il cliente deve provvedere personalmente all'assicurazione.<\/p>

Stoccaggio di prodotti stampati e DGL
(1) Il Contraente non ha alcun obbligo di immagazzinare i prodotti di stampa, i caratteri tipografici, i cilindri di stampa, le lastre di stampa, i supporti, i supporti dati, le pellicole e altre attrezzature di stampa, la carta, ecc. dopo il completamento dell'ordine, a meno che non sia stato raggiunto un accordo speciale con il Cliente; in questo caso, il Cliente si assume i costi e i rischi di immagazzinamento.<\/p>

(2) Se \u00e8 stato espressamente concordato un deposito temporaneo presso il contraente, quest'ultimo risponde dei danni causati alla merce durante il deposito solo in caso di dolo e colpa grave. Il contraente non \u00e8 tenuto a stipulare un'assicurazione per coprire i rischi della merce immagazzinata.<\/p>

(3) Il Contraente addebiter\u00e0 al Cliente i costi di stoccaggio dei prodotti finiti o semilavorati in base alla tariffa di spedizione applicabile per le merci commerciali. L'esonero temporaneo dalle spese di magazzinaggio non comprende l'esonero dalle spese di magazzinaggio per i prodotti ancora in giacenza presso lo stampatore. Il calcolo viene effettuato retroattivamente per 3 mesi.<\/p>

L'obbligo concordato di immagazzinare la macchina da scrivere o altre attrezzature di stampa decade se il cliente non paga i costi addebitati entro 4 settimane.<\/p>

Lavoro periodico
Se l'ordine prevede l'esecuzione di lavori di stampa regolarmente ricorrenti e se non \u00e8 stata concordata una data di scadenza o un periodo di preavviso, l'ordine pu\u00f2 essere annullato solo mediante comunicazione scritta con un preavviso di tre mesi rispetto alla fine di un trimestre solare.<\/p>

Diritto di propriet\u00e0
Le attrezzature, gli strumenti e i prodotti intermedi utilizzati dal Contraente per la realizzazione del prodotto contrattuale, in particolare i caratteri tipografici, i supporti dati, le lastre di stampa, le litografie, le pellicole, le lastre, le matrici, i punzoni, gli stereotipi e i galvani e gli altri strumenti (attrezzature di stampa) necessari per il processo di produzione, nonch\u00e9 i dati elaborati, rimangono di propriet\u00e0 del Contraente e non vengono consegnati, anche se il Committente ha pagato un compenso per questi lavori o sono fatturati separatamente. Inoltre, non saranno consegnati per l'utilizzo. Ci\u00f2 vale anche per i supporti di lavoro (dispositivi di stampa) e i dati prodotti da un'altra azienda per conto dell'appaltatore obbligato alla consegna.<\/p>

Lo stoccaggio dei suddetti ausili (attrezzature di stampa e dati) per l'esecuzione dell'ordine di stampa dopo il completamento dell'ordine di stampa avverr\u00e0 solo su esplicita istruzione del cliente dietro rimborso dei costi sostenuti dal contraente.<\/p>

Copyright
(1) Nella misura in cui il Contraente stesso \u00e8 titolare dei diritti d'uso ai sensi del diritto d'autore e delle leggi accessorie sul diritto d'autore sui prodotti consegnati o su parti di essi, il Committente acquisisce il diritto non esclusivo di distribuire i prodotti consegnati solo al momento dell'accettazione della consegna; in caso contrario, i diritti d'uso, in particolare il diritto di riproduzione, rimangono inalterati in capo al Contraente. Il Contraente ha il diritto esclusivo di utilizzare i mezzi di riproduzione da lui prodotti (caratteri tipografici, dati elaborati, supporti dati, pellicole, repro, ecc.) e i prodotti stampati (bandiere, stampe grezze, ecc.) per la produzione di riproduzioni. Non \u00e8 obbligato a consegnare tali mezzi di riproduzione, nemmeno a scopo di utilizzo.<\/p>

(2) Il contraente non \u00e8 tenuto a verificare se il committente ha il diritto di riprodurre gli originali di qualsiasi tipo, di elaborarli o modificarli in base all'ordine o di utilizzarli in altro modo come previsto, ma \u00e8 autorizzato a presumere che il committente sia titolare di tutti i diritti nei confronti di terzi che sono necessari per l'esecuzione dell'ordine. Il cliente garantisce espressamente di essere in possesso di tali diritti.<\/p>

(3) Se il cliente mette a disposizione font o software applicativo per poter elaborare i dati da lui forniti, il cliente assicura al contraente di essere autorizzato a questo trasferimento d'uso limitato.<\/p>

Il contraente assicura al cliente che utilizzer\u00e0 questi font o software applicativi solo per l'elaborazione dell'ordine specifico.<\/p>

(4) Il Committente \u00e8 tenuto a risarcire il Contraente da tutte le rivendicazioni di terzi derivanti da violazioni di diritti d'autore, diritti di protezione, altri diritti di propriet\u00e0 industriale o diritti morali.<\/p>

Il contraente \u00e8 tenuto a notificare immediatamente al cliente tali rivendicazioni e, in caso di rivendicazione legale, a notificare al cliente la controversia. Se il cliente non si costituisce parte in causa in risposta all'avviso di controversia, il contraente ha il diritto di riconoscere la pretesa dell'attore e di indennizzare il cliente indipendentemente dalla legittimit\u00e0 della pretesa riconosciuta.<\/p>

Responsabilit\u00e0 dell'intermediario
Se un intermediario dell'ordine di stampa agisce per conto di una terza parte, sar\u00e0 responsabile come garante e pagatore per l'esigibilit\u00e0 del credito del contraente. Tuttavia, il contraente avr\u00e0 il diritto di richiedere il pagamento del credito insoluto all'intermediario solo dopo che il committente avr\u00e0 inviato un sollecito senza esito.<\/p>

L'intermediario si impegna a trasferire i diritti del contraente al suo committente.<\/p>

Mantenimento del titolo
(1) La merce consegnata rimane di propriet\u00e0 del Contraente fino al completo pagamento del prezzo di consegna.<\/p>

(2) I seguenti termini e condizioni si applicano solo ai rapporti commerciali con clienti che sono commercianti registrati ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB):<\/p>

La merce rimane di propriet\u00e0 del Contraente fino al completo pagamento di tutti i crediti del Contraente nei confronti della Committente esistenti alla data della fattura. Nel caso di un conto corrente, la riserva di propriet\u00e0 \u00e8 considerata una garanzia per il credito a saldo del Contraente e i crediti della Committente derivanti da una rivendita della merce sottoposta a riservato dominio sono ceduti al Contraente non appena viene effettuato l'ordine, a garanzia di tutti i crediti del Contraente derivanti dal rapporto commerciale.Il Committente ha il diritto e l'autorizzazione a rivendere la merce sottoposta a riserva di propriet\u00e0 sulla base di un contratto d'acquisto, di un contratto d'opera e di servizi, di un contratto d'opera e di materiali o di un contratto analogo, solo se l'ordine derivante dalla rivendita viene trasferito al Contraente. Nel caso di prodotti soggetti a tutela del diritto d'autore, il Committente \u00e8 tenuto a procurarsi o a trasferire al Contraente i diritti di utilizzo (diritti di sfruttamento). Se il valore delle garanzie esistenti per il Contraente supera il credito del Contraente di oltre 20 % in totale, il Contraente \u00e8 tenuto a svincolare le garanzie a scelta del Cliente su richiesta del Cliente o di un terzo interessato dalla garanzia in eccesso del Contraente.<\/p>

Diritto di ritenzione
L'Appaltatore ha diritto di ritenzione, ai sensi del \u00a7 369 del Codice commerciale tedesco (HGB), su modelli, diapositive, lastre di stampa, pellicole e riproduzioni, manoscritti, supporti di dati, materie prime e altri articoli forniti dal Committente fino al completo pagamento di tutti i crediti dovuti derivanti dal rapporto commerciale.<\/p>

Impronta del nome o del marchio
L'Appaltatore ha il diritto di apporre la propria ragione sociale o il proprio marchio sui prodotti da fabbricare anche senza una speciale autorizzazione della Committente.<\/p>

Luogo di giurisdizione
(1) Si applica il diritto sostanziale austriaco. \u00c8 esclusa l'applicabilit\u00e0 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. La lingua del contratto \u00e8 il tedesco.<\/p>

(2) Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento \u00e8 la sede legale del Contraente.<\/p>

(3) Il foro competente per le controversie legali riguardanti l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto contrattuale soggetto ai presenti Termini e condizioni di fornitura e pagamento o per le controversie legali derivanti da tali rapporti contrattuali \u00e8, a discrezione dell'Appaltatore, il foro dell'Appaltatore o il foro generale della Committente per le azioni legali intentate dall'Appaltatore, ed esclusivamente il foro generale dell'Appaltatore per le azioni legali intentate contro l'Appaltatore.<\/p>

Contratto d'ordine
Tutti i contratti d'ordine, comprese le successive modifiche, integrazioni, ecc. devono essere stipulati per iscritto per essere validi. Gli accordi verbali, ad esempio da parte del personale sul campo, si considerano non conclusi se non confermati per iscritto, ed \u00e8 esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 ai sensi della legge sulla responsabilit\u00e0 del prodotto e la responsabilit\u00e0 per danni conseguenti derivanti da ordini eseguiti in modo improprio.<\/p>

Limitazione di responsabilit\u00e0
(1) Le richieste di risarcimento danni sono escluse, a meno che il danno non sia stato causato da un comportamento intenzionale o gravemente negligente.<\/p>

Le richieste di risarcimento danni per impossibilit\u00e0 di esecuzione sono limitate al risarcimento del danno prevedibile e all'importo del valore dell'ordine, a meno che il danno non sia stato causato da un comportamento intenzionale o gravemente negligente.<\/p>

Le limitazioni di responsabilit\u00e0 di cui sopra si applicano nella stessa misura agli agenti ausiliari del Contraente.<\/p>

Nelle transazioni commerciali, il Contraente non \u00e8 responsabile nemmeno per la negligenza grave di agenti o collaboratori, a meno che l'accusa di negligenza grave non sia rivolta a un dipendente dirigente del Contraente.<\/p>

(2) L'obbligo di risarcire i danni alla propriet\u00e0 derivante dalla legge sulla responsabilit\u00e0 del prodotto e le richieste di risarcimento per la responsabilit\u00e0 del prodotto derivanti da altre disposizioni sono escluse.<\/p>

e limitazioni di responsabilit\u00e0 devono essere trasferite integralmente agli eventuali clienti, con l'obbligo di continuare a essere vincolati.<\/p>

L'oggetto della fornitura offre solo il livello di sicurezza che ci si pu\u00f2 aspettare in considerazione delle propriet\u00e0 specifiche del materiale.<\/p>

Indennit\u00e0 e manleva
(1) Se Hofer Media GmbH & Co KG \u00e8 ritenuta responsabile da terzi per presunte violazioni di diritti d'autore, diritti d'autore accessori o altri diritti di propriet\u00e0 industriale o diritti personali a causa dell'esecuzione di un ordine da parte del consumatore, quest'ultimo dovr\u00e0 indennizzare e tenere indenne Hofer Media GmbH & Co KG.<\/p>

(2) Hofer Media GmbH & Co KG deve notificare senza indugio al consumatore tali rivendicazioni di terzi e, in caso di procedimento giudiziario, notificare al consumatore la controversia. Se il consumatore non si unisce al procedimento come co-contraddittorio di Hofer Media GmbH & Co KG in risposta all'avviso di controversia, Hofer Media GmbH & Co KG ha il diritto di riconoscere la pretesa dell'attore e di indennizzare e tenere indenne il consumatore indipendentemente dalla legittimit\u00e0 della pretesa riconosciuta.<\/p>

Controversie e arbitrato
(1) Si applica il diritto austriaco. Non si applicano le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Per qualsiasi controversia legale derivante dal contratto, al rapporto contrattuale si applicano anche le disposizioni obbligatorie del diritto dei consumatori del luogo di residenza del consumatore.<\/p>

(2) Se il consumatore \u00e8 domiciliato o risiede abitualmente in Austria o \u00e8 impiegato in Austria, il tribunale competente del luogo di domicilio, residenza abituale o impiego del consumatore avr\u00e0 competenza esclusiva per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal contratto. Ci\u00f2 non si applica alle controversie legali gi\u00e0 sorte.<\/p>

(3) La lingua del contratto \u00e8 il tedesco.<\/p>

(4) Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento \u00e8 la sede legale di Hofer Media GmbH & Co KG.<\/p>

(5) La Commissione europea mette a disposizione una piattaforma per la risoluzione delle controversie online (OS), che potete trovare qui https:\/\/ec.europa.eu\/consumers\/odr\/.
Siamo pronti a partecipare a una procedura di arbitrato extragiudiziale davanti a un collegio arbitrale dei consumatori.
Il Centro Federale di Arbitrato Universale presso il Zentrum Schlichtung e.V., Stra\u00dfburger Stra\u00dfe 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de \u00e8 responsabile.<\/p>

(6) F\u00fcr weitere M\u00f6glichkeiten bieten wir unsere Email info@meineetiketten.at<\/p>

(7) Tutti gli accordi d'ordine, le modifiche o le integrazioni al contratto e alle presenti CGV devono essere redatti per iscritto per essere validi. Ci\u00f2 vale anche per qualsiasi deroga al requisito della forma scritta. Gli accordi verbali, ad esempio da parte del personale sul campo, devono essere confermati per iscritto.<\/p>

(8) L'eventuale invalidit\u00e0 totale o parziale di singole disposizioni del contratto, comprese le presenti CG, non pregiudica la validit\u00e0 delle restanti disposizioni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Allgemeine Gesch\u00e4ftsbedingungen UrheberrechtWir gehen bei der Vervielf\u00e4ltigung der uns \u00fcbergebenen Vorlagen davon aus, da\u00df der Auftraggeber im Besitz derentsprechenden Urheberrechte ist. Alle Auftr\u00e4ge werden unter der Bedingung angenommen, da\u00df uns der Auftraggeber f\u00fcretwaige Verletzungen von Rechtsvorschriften, insbesondere Urheber-, Pers\u00f6nlichkeits- und Medienrechte, schad- undklaglos h\u00e4lt. Alle unsere Kopierer sind bei der Literar Mechana Verwertungsgesellschaft entpflichtet. BarzahlungGrunds\u00e4tzlich […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":90,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2028","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elabel.digital\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2028","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elabel.digital\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/elabel.digital\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elabel.digital\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elabel.digital\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2028"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/elabel.digital\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2028\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2192,"href":"https:\/\/elabel.digital\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2028\/revisions\/2192"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elabel.digital\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elabel.digital\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}